DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PRELIMINAR DE SENTENÇA ULTRA PETITA ACOLHIDA. INOCORRÊNCIA DE RECONVENÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CULPA DO PROMITENTE VENDEDOR. LUCROS CESSANTES COMPROVADOS. TERMOS INICIAL E FINAL DA INDENIZAÇÃO. AVERBAÇÃO DO HABITE-SE. ARBITRAMENTO DOS LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS NÃO DETECTADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO PROPORCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos moldes dos artigos 141 e 492 do CPC, se a sentença é ultra petita, deve ser decotada na parte que ultrapassa os limites estabelecidos na lide. 2. A falta de apresentação simultânea da reconvenção e contestação, na vigência do art. 299 do Código de Processo Civil de 1973, enseja a preclusão consumativa. 3.  Configurada a mora contratual pelo atraso na entrega da obra, impõe-se a condenação do promitente vendedor ao pagamento de indenização por lucros cessantes, ante a demonstração do que o promissário comprador razoavelmente deixou de lucrar em razão da indisponibilidade do imóvel. 4. É devida indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, ou seja, desde o momento estipulado no contrato para entregar a obra até a data de averbação da carta de habite-se no cartório de imóvel. 5.  É razoável arbitrar o valor mensal dos lucros cessantes, tomando por parâmetro o percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o valor do imóvel previsto no contrato, a fim de evitar o enriquecimento sem causa e garantir ao promissário comprador da rentabilidade mínima. 6. O pedido de condenação à imediata entrega da unidade prometida não pode ser acolhido se houve embargo da obra e não há previsão de quando será concluída.  7. É vedada a cumulação da indenização por lucros cessantes com outra modalidade de indenização pelo mesmo fato, sob pena de enriquecimento sem causa e bis in idem.   8. Meros aborrecimentos decorrentes do descumprimento contratual não configuram dano moral. 9. Não se acolhe a pretensão do promissário comprador de receber honorários contratuais de advogado, seja porque não foi demonstrado o efetivo desembolso, seja porque o contrato de honorários advocatícios vincula apenas os contratantes. 10. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas processuais (artigo 86, caput, do Código de Processo Civil). 11. Por ter a causa pouca complexidade, mostra-se correta a fixação da verba honorária no patamar mínimo de 10% sobre o valor da condenação. 12. Apelação da Ré conhecida em parte e, na parte conhecida, parcialmente provida. Apelação do Autor conhecida, mas não provida. Preliminar de sentença ultra petita acolhida. Unânime.    

  DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PRELIMINAR DE SENTENÇA ULTRA PETITA ACOLHIDA. INOCORRÊNCIA DE RECONVENÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CULPA DO PROMITENTE VENDEDOR. LUCROS CESSANTES COMPROVADOS. TERMOS INICIAL E FINAL DA INDENIZAÇÃO. AVERBAÇÃO DO HABITE-SE. ARBITRAMENTO DOS LUCROS CESSANTES. CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS NÃO DETECTADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO PROPORCIONAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos moldes dos artigos 141 e 492 do CPC, se a sentença é ultra petita, deve ser decotada na parte que ultrapassa os limites estabelecidos na lide. 2. A falta de apresentação simultânea da reconvenção e contestação, na vigência do art. 299 do Código de Processo Civil de 1973, enseja a preclusão consumativa. 3.  Configurada a mora contratual pelo atraso na entrega da obra, impõe-se a condenação do promitente vendedor ao pagamento de indenização por lucros cessantes, ante a demonstração do que o promissário comprador razoavelmente deixou de lucrar em razão da indisponibilidade do imóvel. 4. É devida indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, ou seja, desde o momento estipulado no contrato para entregar a obra até a data de averbação da carta de habite-se no cartório de imóvel. 5.  É razoável arbitrar o valor mensal dos lucros cessantes, tomando por parâmetro o percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o valor do imóvel previsto no contrato, a fim de evitar o enriquecimento sem causa e garantir ao promissário comprador da rentabilidade mínima. 6. O pedido de condenação à imediata entrega da unidade prometida não pode ser acolhido se houve embargo da obra e não há previsão de quando será concluída.  7. É vedada a cumulação da indenização por lucros cessantes com outra modalidade de indenização pelo mesmo fato, sob pena de enriquecimento sem causa e bis in idem.   8. Meros aborrecimentos decorrentes do descumprimento contratual não configuram dano moral. 9. Não se acolhe a pretensão do promissário comprador de receber honorários contratuais de advogado, seja porque não foi demonstrado o efetivo desembolso, seja porque o contrato de honorários advocatícios vincula apenas os contratantes. 10. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas processuais (artigo 86, caput, do Código de Processo Civil). 11. Por ter a causa pouca complexidade, mostra-se correta a fixação da verba honorária no patamar mínimo de 10% sobre o valor da condenação. 12. Apelação da Ré conhecida em parte e, na parte conhecida, parcialmente provida. Apelação do Autor conhecida, mas não provida. Preliminar de sentença ultra petita acolhida. Unânime.    
(Acórdão 1265430, 00101487620158070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 30/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)